全部答案

2018-03-27 09:07:33

•   拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用。
  按照国家法律规定，有以下几种原因而造成的工程停工，施工方有权向业主提出停工索赔。
  一、因为业主单方终止施工合同而造成的工程停工。
  二、因为业主资金原因而造成的工程停工，即在工程施工过程中工程进度款不能正常支付。
    
  三、因为业主意图使设计大面积变更或设计资料不全而造成的停工。
  四、因为战争、地震等其它不可抗拒因素而造成的工程停工。
  在施工中经常遇到的是前三种情况。
  此时，若工程终止后不能再继续进行，施工单位将撤离施工现场，施工方有权就以下费用向业主索赔：
  第一、工程撤离现场的直接费。
    包括以下内容：
  1、工人撤场费，包括工人撤场的路费及旅途餐费(转场或遣返回乡)。计算方法：工程停工时在施工人数*(单人路费十单人餐费)。
  2、施工现场的周转材料转移费，包括施工方自有或租赁的各种周转材料。计算方法：工程停工时在场周转材料数量*单件转移费用。
    
  3、施工机械转移费，包括施工方自有或租赁的所有施工机械。计算方法：停工时在场机械数量*(单台机械拆除撤场费十单台机械转场运费)。
  第二、工程撤离现场的间接费。包括工程撤场时现场管理人员的工资费用及行政办公费用。计算方法：直接费*本地区现场经费费率
  第三、预期利润。
    
  因为工程停工撤场，施工单位在本工程将无法实现预期利润，施工单位可就预期利润问题向业主索赔。索赔数额：施工单位可根据工程中标书向业主提出索赔数额，具体数额可同业主协商，协商不成时可提请有关单位仲裁或申诉。
  工程停工后，根据业主要求，若影响工程进行的因素消除后工程可以继续进行。
    这是施工中最常遇到的情况。
  此时，施工单位将在施工现场停工待命。就此，施工单位有权向业主提出以下索赔：
  第一、停工待命人工费的索赔。因为停工原因消除后工程还要继续进行，所以，施工工人不能离开现场。此时，将造**员的大量窝工。
  费用计算如下：离工期间工人工资数额*窝工人数*窝工工日。
    窝工期间工人的工资数额可根据《劳动法》有关规定计算。
  第二、停工期间周转材料的租赁费。施工单位有不少周转材料是向租赁单位租来的，停工期间的材料租赁费对施工单位的损失很大，一定要详细计算。为计算清楚，可列表计算。

  全部
  

  苏***

  2018-03-27 09:07:33

  30 20 评论

  分享
  提交评论