首页>其他合同>交房协议书(集锦8篇)

交房协议书(集锦8篇)

时间:2022-09-08 09:21:04 其他合同

在现代社会中,协议已逐渐成为人们生活中的一种普遍现象,签署协议能有效地保护自己的合法权益不受侵害。以下是本站小编为大家收集整理的交房协议书,多篇可选,欢迎阅读、借鉴并下载。

交房协议书 第1篇

甲方:

乙方:

现甲方开发的名爵国际项目未达到交房标准及交房条件,因乙方自身原因强烈要求提前交房,介于乙方特殊情况,甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则,经友好协商达成如下协议:

一、交房前提

1、乙方自愿认购甲方开发的XXX项目XX号楼XX单元XX楼XX户(初测房号为XXXXX)物业(以下简称“该物业”),该物业建筑面积约为XX平米(此面积为暂定面积,实际面积以房管局最终测绘面积为准,实际面积按双方约定售价计算总价),双方约定售价为XX元/平米,该套房屋暂定总价为(大写 XXXXX(总价按双方约定售价根据实际面积多退少补)。

2、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间,甲方为乙方提供临时用电和用水,临时用电费用由乙方自行承担;

3、依照相关法律法规和政策的规定,乙方购买商品房屋须承担下述费用,乙方应在接收该物业之前向甲方预交:

(1)两共基金(总房款的2%)人民币XXX元整(¥:XXX元);

(2)契税(总房款的3%)人民币XXX元整(¥:XXX元);

(3)物业费用(4元/月/㎡)人民币XXX元整(¥:XXX元);

(4)装修保证金人民币XXX元整(¥:XXX元);

(5)垃圾清运费(2元/㎡)人民币XXX元整(¥:XXX元);

(6)临时用电费用(1元/度)人民币 XXX元整(¥:XXX元);

(7)20XX年度供暖期的采暖费用(14.5元/㎡/6个月)人民币 XXX元整(¥:XXX元),实收人民币 XXX元整(¥:XXX );

(8)甲方为乙方垫付的按揭公证费人民币XXX元整(¥:XXX元);

(9)上述费用合计为人民币(大写)XXX 元整(¥: XXX元)

4、上述费用收取依据或理由:

(1) 两共基金、契税均为房地产法律法规所确定的购房人应予承担的义务,由甲方代收代缴,现阶段仅以预收的\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'形式向乙方收取该费用,如预收款不足以缴纳上述费用,由乙方无条件补足差额;

(2) 预收20XX年度物业费用、装修保证金及垃圾清运费;其中装修保证金在乙方装修完成且经由甲方或甲方委托的物业公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情形发生后,全额返还;

(3) 因名爵国际项目未达到交房标准及交房条件,正式用电用水均未验收且不能正常使用,但在乙方的强烈要求下,甲方为了满足业主的特殊需求,由甲方自费为乙方接入临时用电,临时用水由乙方自行在甲方用水点提取。临时用电费用由乙方自行承担,临时用水不予取费;

(4) 20XX年度供暖期从 年 月 日起算至20XX年4月15日止,不论业主是否从20XX年10月15日起开始使用,只要本年度供暖期内业主使用就需缴纳全部费用。但本小区供暖未经验收且供暖时间将会延后,甲方目前仅收取X个月取暖费,但甲方不提供发票;

(5)如有其它应收费用等在正式交房阶段统一办理时交清;

提前交房协议书范本 提前交房必看

二、乙方义务

1、住宅楼房的公共部位和共用设施、设备等施工单位未正式移交房地产开发公司,乙方不得破坏且有义务保护住宅楼房的公共部位和共用设施、设备;

2、乙方在装修过程中,因乙方原因如搬运装修材料、装修人员故意或过失等造成住宅楼房的公共部位和共用设施、设备等损坏,乙方承担全部责任,造成甲方经济损失乙方全额赔偿;

3、小区部分配套工程正在施工,乙方须保证在不影响小区配套工程施工的前提下进行房屋装修,如有冲突以不影响其他业主利益为准优先小区配套工程施工;

4、业主、业主家庭成员及业主雇佣装修工队人员必须注意安全,发生人身财产安全事故乙方自行承担全部责任,上述人员活动范围仅限于乙方自有物业、楼道至出入口必经之路,严禁未满18周岁人员进入小区,否则甲方有权单方面终止该协议;

5、其它事项请遵守物业公司相关规定。

三、甲方权利

甲方未正式向全体业主交付房屋之前,有权制止乙方下列行为:

1、危及自身及他人生命财产的行为,如野蛮施工、高空抛洒垃圾等行为;

2、私自碰接水、电、暖、排水、天然气、电话线、有线电视、光纤、网线、消防或其它弱电等行为;

3、擅自靠近甲方的施工区域、塔吊施工范围等行为;

四、违约责任

1、乙方违反本协议规定,甲方有权进行处罚,情节轻微者给予警告,情节严重甲方有权单方面终止本协议并制止乙方进入小区直至正式交房阶段,乙方不得对此提出异议,情节是否严重由甲方认定。

2、乙方自愿承担在装修房屋期间造成的自身损害等所有责任,因乙方原因造成甲方损失,乙方承担经济赔偿责任。在本条中的“乙方原因”界定标准为:甲方发生了实际损失且甲方认为是乙方原因造成的,如乙方不能拿出切实证据证明乙方无过错,即可认定为乙方过错。

五、其它

1、乙方在签署本协议书的同时,亦表示对本书所记载之内容充分理解并愿意遵守。

2、甲乙双方在此申明,本协议所记载均为甲乙双方的真实意思表示,如本协议或部分内容与法律法规有冲突之处、本协议或部分内容被人民法院裁定无效,本协议或部分内容被政府相关部门不予认可,但本协议可切实证明甲乙双方的债权债务及侵权约定等关系。

3、 本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力。与本协议同具法律效力的文书还有:甲方向乙方发出的或在该物业入户门处张贴的通知通告等。

4、本协议书共四页,一式叁份,甲方执两份,乙方执一份,经甲乙双方签字盖章(乙方以“按手印”后生效)后生效,上述四份协议同具法律效力。

5、本协议在履行过程中发生争议应友好协商解决,若不能达成一致,乙方须无条件按甲方意见处置,之后可向鄂尔多斯市中级人民法院提起诉讼。

甲方: 乙方:

联系电话: 联系电话:

地址: 地址:

20XX年X月XX日

交房协议书 第2篇

甲方(出卖人): XXXXX置业有限公司

乙方(买受人): XXXX栋单元房业主

根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》,乙方购买甲方开发建设的`“佰利奥体城“小区,按照合同约定甲方应于20xx年12月31日前将房屋交付乙方,但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响,甲方实际于2016年8月办理竣工验收并于2016年9月30日通告交房,鉴于此,甲乙双方经友好协商,就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。

1、乙方已于 年 月 日办理完成房屋交接手续,即实际通告交房日期为2016年9月30日,自合同约定交房日期起合计违约270天。

2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费,合计 年个月(共计 元)由甲方直接交付物业服务单位。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效,签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。

4、双方应对本协议内容进行保密,任何一方对外泄露应支付对方违约金壹万元。

5、甲乙双方再无任何纠纷。

6、本协议一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。

甲方(出卖人):

乙方(买受人):

业主 :

签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日

交房协议书 第3篇

甲方:

乙方:

现甲方开发的名爵国际项目未达到交房标准及交房条件,因乙方自身原因强烈要求提前交房,介于乙方特殊情况,甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则,经友好协商达成如下协议:

一、交房前提

1、乙方自愿认购甲方开发的XXX项目XX号楼XX单元XX楼XX户(初测房号为XXXXX)物业(以下简称“该物业”),该物业建筑面积约为XX平米(此面积为暂定面积,实际面积以房管局最终测绘面积为准,实际面积按双方约定售价计算总价),双方约定售价为XX元/平米,该套房屋暂定总价为(大写 XXXXX(总价按双方约定售价根据实际面积多退少补)。

2、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间,甲方为乙方提供临时用电和用水,临时用电费用由乙方自行承担;

3、依照相关法律法规和政策的规定,乙方购买商品房屋须承担下述费用,乙方应在接收该物业之前向甲方预交:

(1)两共基金(总房款的2%)人民币XXX元整(¥:XXX元);

(2)契税(总房款的3%)人民币XXX元整(¥:XXX元);

(3)物业费用(4元/月/㎡)人民币XXX元整(¥:XXX元);

(4)装修保证金人民币XXX元整(¥:XXX元);

(5)垃圾清运费(2元/㎡)人民币XXX元整(¥:XXX元);

(6)临时用电费用(1元/度)人民币 XXX元整(¥:XXX元);

(7)20XX年度供暖期的采暖费用(14.5元/㎡/6个月)人民币 XXX元整(¥:XXX元),实收人民币 XXX元整(¥:XXX );

(8)甲方为乙方垫付的按揭公证费人民币XXX元整(¥:XXX元);

(9)上述费用合计为人民币(大写)XXX 元整(¥: XXX元)

4、上述费用收取依据或理由:

(1) 两共基金、契税均为房地产法律法规所确定的购房人应予承担的义务,由甲方代收代缴,现阶段仅以预收的形式向乙方收取该费用,如预收款不足以缴纳上述费用,由乙方无条件补足差额;

(2) 预收20XX年度物业费用、装修保证金及垃圾清运费;其中装修保证金在乙方装修完成且经由甲方或甲方委托的物业公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情形发生后,全额返还;

(3) 因名爵国际项目未达到交房标准及交房条件,正式用电用水均未验收且不能正常使用,但在乙方的强烈要求下,甲方为了满足业主的特殊需求,由甲方自费为乙方接入临时用电,临时用水由乙方自行在甲方用水点提取。临时用电费用由乙方自行承担,临时用水不予取费;

(4) 20XX年度供暖期从 年 月 日起算至20XX年4月15日止,不论业主是否从20XX年10月15日起开始使用,只要本年度供暖期内业主使用就需缴纳全部费用。但本小区供暖未经验收且供暖时间将会延后,甲方目前仅收取X个月取暖费,但甲方不提供发票;

(5)如有其它应收费用等在正式交房阶段统一办理时交清;

提前交房协议书范本 提前交房必看

二、乙方义务

1、住宅楼房的公共部位和共用设施、设备等施工单位未正式移交房地产开发公司,乙方不得破坏且有义务保护住宅楼房的公共部位和共用设施、设备;

2、乙方在装修过程中,因乙方原因如搬运装修材料、装修人员故意或过失等造成住宅楼房的公共部位和共用设施、设备等损坏,乙方承担全部责任,造成甲方经济损失乙方全额赔偿;

3、小区部分配套工程正在施工,乙方须保证在不影响小区配套工程施工的前提下进行房屋装修,如有冲突以不影响其他业主利益为准优先小区配套工程施工;

4、业主、业主家庭成员及业主雇佣装修工队人员必须注意安全,发生人身财产安全事故乙方自行承担全部责任,上述人员活动范围仅限于乙方自有物业、楼道至出入口必经之路,严禁未满18周岁人员进入小区,否则甲方有权单方面终止该协议;

5、其它事项请遵守物业公司相关规定。

三、甲方权利

甲方未正式向全体业主交付房屋之前,有权制止乙方下列行为:

1、危及自身及他人生命财产的行为,如野蛮施工、高空抛洒垃圾等行为;

2、私自碰接水、电、暖、排水、天然气、电话线、有线电视、光纤、网线、消防或其它弱电等行为;

3、擅自靠近甲方的施工区域、塔吊施工范围等行为;

四、违约责任

1、乙方违反本协议规定,甲方有权进行处罚,情节轻微者给予警告,情节严重甲方有权单方面终止本协议并制止乙方进入小区直至正式交房阶段,乙方不得对此提出异议,情节是否严重由甲方认定。

2、乙方自愿承担在装修房屋期间造成的自身损害等所有责任,因乙方原因造成甲方损失,乙方承担经济赔偿责任。在本条中的“乙方原因”界定标准为:甲方发生了实际损失且甲方认为是乙方原因造成的,如乙方不能拿出切实证据证明乙方无过错,即可认定为乙方过错。

五、其它

1、乙方在签署本协议书的同时,亦表示对本书所记载之内容充分理解并愿意遵守。

2、甲乙双方在此申明,本协议所记载均为甲乙双方的真实意思表示,如本协议或部分内容与法律法规有冲突之处、本协议或部分内容被人民法院裁定无效,本协议或部分内容被政府相关部门不予认可,但本协议可切实证明甲乙双方的债权债务及侵权约定等关系。

3、 本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力。与本协议同具法律效力的文书还有:甲方向乙方发出的或在该物业入户门处张贴的通知通告等。

4、本协议书共四页,一式叁份,甲方执两份,乙方执一份,经甲乙双方签字盖章(乙方以“按手印”后生效)后生效,上述四份协议同具法律效力。

5、本协议在履行过程中发生争议应友好协商解决,若不能达成一致,乙方须无条件按甲方意见处置,之后可向鄂尔多斯市中级人民法院提起诉讼。

甲方: 乙方:

联系电话: 联系电话:

地址: 地址:

20XX年X月XX日

交房协议书 第4篇

甲方:XX房地产开发有限公司

乙方:

由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用,为了维护乙方的权益,甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经充分协商,签定本协议,由双方共同遵守。

一、本协议内容作为《XX小区购房合同》的补充协议执行,与购房合同具有同等法律效力。

二、交房时间

1、XXXX年XX月XX日一期开始交房,XX月XX日前结束。

2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件。

三、证件的办理

甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》,保障业主应有的合法权益,于交房时办理完毕;并按照合同规定,于交房后两年内办理房产证。

四、违约赔偿

1、XXXX年XX月XX日到购房合同规定交房日期之间的违约金按照购房合同执行,XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日期间的违约金,不再按购房合同执行,每天按业主所交实际款额的万分之三计算,XXXX年XX月XX日未按期交房,不再按购房合同执行,违约金从XXXX年XX月XX日起,每天按业主所交实际款额的万分之四计算。因部分业主连续还代,违约赔偿金计算基数,每月核算一次

2、因业主还款形式不一致,特作如下规定:

(1)全款支付的业主,享受以上违约补偿。

(2)分期付款的业主,在交房之日必须支付到购房合同规定的付款额度,就可享受以上赔偿。

(3)合同签订办理按揭付款的业主,无论有无办理代扣业务,有无按时支付代扣金额,均可享受上述补偿,补偿按照实际支付金额同比例支付。

五、违约金支付方式

XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日的违约金自XXXX年XX月开始每月抵扣业主的代扣款,分期与全款及交房后办理代扣的在交房之日抵扣业主的配套费和尾款(多退少补),配套费征收标准必须符合政府规定,甲方必须出具书面材料。

六、工程进度的监督

1、甲方承诺在XXXX年XX月XX日前完成楼座内的所有工程。具体工程计划及施工进度表,甲方须向业主公示。

2、乙方自发推选工程监督人员,并按甲方提供的工程计划及施工进度表每星期实地考察监督,并在业主群公示施工进度的图片和文字,甲方须向乙方监督人员提供安全防护装备。

3、工程进度未达到工程计划及施工进度要求的,甲方有义务向乙方监督人员做出解释。

七、解决争议的方式

本合同未尽事宜,双方以友好协商的原则妥善解决,如双方发生争议,可向**市仲裁委员会申请仲裁,亦可直接向太原市人民法院起诉。

八、附则

1、本协议为主合同不可分割的组成部分,与主合同具有同等法律效力。

2、其它未尽事宜,双方协商另签补充协议,与主合同具有同等法律效力。

3、本协议及合同或附件的任何变更、修改或增减均须双方同意后由授权代表签署书面文件,具有本合同同等效力。

4、合同签定后,不经双方同意,任何一方不得随意变更或解除。如单方解除合同,应赔偿对方因此造成的一切损失。

备注:本协议共4页,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人(签名): 法定代表人(签名):

或指定授权人: 或指定授权人:

本合同于 年 月 日签订于 。

交房协议书 第5篇

甲方:________________________________________;

乙方(姓名):__________________

身份证号码:________________________________

乙方自愿购买甲方开发位于怀化市花溪东路鸿大·第六区3号楼的房产,因乙方强烈要求提前交房,介于乙方特殊情况,甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则,经友好协商,达成如下提前交房协议:

一、乙方购买物业

乙方自愿购买甲方开发的位于怀化市花溪东路【鸿大·第六区】_____栋_____层_____号房,建筑面积______平方米(乙方所选上述物业实际建筑面积以房产测绘单位测定结果为准。)

二、甲乙双方约定楼价:

乙方定购单位付款方式为按揭付款方式 分期付款方式\\\\\\\\\\\\\\\\一次性付款方式,优惠后销售单价为人民币 元/平米;乙方已支付购房款为:人民币____拾____万____千____百____拾____元整(小写:¥ 元整)。

三、甲乙双方声明共同遵守如下规定:

1、签署本协议时,甲方将该物业钥匙交付予乙方,在乙方按合同条款履行责任及义务并办理完相关购房手续时,视为乙方已如期收房、甲乙双方完成物业交接手续。

2、首期物业公司由甲方选定,乙方签署并遵守【物业管理业主公约】,并按时交纳物业管理费用。

3、自本协议签署日起,乙方所定购物业所产生的水电费用在水电入户办理前,由乙方承担,由甲方代收,水电入户办理后,由乙方自行交付。

4、乙方购买物业选择按揭付款方式的,需于甲方通知办理按揭手续日起七日内,准备齐办理按揭手续的相关资料并办理按揭手续。

5、乙方购买物业选择按揭付款方式的,乙方承若无不良信用记录等按揭手续办理的必备条件,在正式办理按揭手续时,如乙方不能按期办理或因乙方原因不能办理按揭手续的,乙方选择其他付款方式付款,并于甲方正式通知日起七日内补足购房款。

6、预收_____年_____月_____日至_____年_____月_____日一年的物业管理费用。

7、乙方缴纳装修保证金及装修垃圾清运费,其中装修保证金在乙方装修完成并经甲方或甲方委托的物业管理公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情况下全额退还。

8、如有其它费用等在正式交房阶段统一办理时交清。

四、违约责任

1、乙方选择按揭付款方式的,如因乙方原因不能按期办理或不能办理按揭手续情况的,乙方需选择其他付款方式于甲方通知日起七日内交清购房款,否则视为乙方违约,甲方有权收回此物业并另行出售,乙方已付房款做为违约金不予退还,物业已装修等产生费用由乙方自行承担,甲方保留要求乙方恢复物业原状的权益。

2、乙方违反本协议规定的,甲方有权进行处罚或收回该物业直至正式交房阶段。

3、装修期间,乙方注意自身安全等,因乙方原因造成自身或他人及公共部位损坏的由乙方自行承担。

五、其他

1、本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力,与本协议具同等法律效力的文书还有:甲方向乙方发出的或在物业门口处粘贴的通知、通告等。

2、本协议一式两份,经甲乙双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份。

甲方:

联系电话:

地址:

日期:

乙方:

联系电话:

地址:

日期:

交房协议书 第6篇

编号:

出卖人(下称甲方):

注册地址: ;

营业执照注册号:

法定代表人:

联系电话: 邮政编码:

预定方(下称乙方):

姓名: 身份证号码:

地址: 电话:

公司或机构名称:

法定代表人: 委托代理人:

代理人身份证号码: 电话: 公司或机构地址:

甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内,邑海家园住宅事宜,达成如下协议:

1、乙方预定房屋为 号楼 单元 室,建筑面积 平方米。该房屋附带地下室为 号,建筑面积 平方米。

2、交房时间定于 年 月 日,

4、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续,并按合同约定及时补齐该套房产的应付款,乙方未履行本协议有关约定,逾期则视为乙方自动放弃,甲方有权将该套房产另行处理,同时乙方所交定金不予退回。

5、乙方按本协议约定付清款项后,如甲方自行将该套房产另行出售,甲方应双倍返还乙方所交定金。

6、本协议一式两份,甲方、乙方签章即生效,双方各执一份,均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后,本协议相关条款自动作废。

甲方(签字): 乙方(签字):

(盖章) (盖章)

签署地点: 签署时间: 年 月 日

交房协议书 第7篇

出卖人(下称甲方):电话:

预定方(下称乙方):姓名: 身份证号码: 地址: 电话:

甲、乙双方经友好协商,于xx年xx月xx日在山水太阳城售楼中心购买壹套楼房,位于黄金南路东侧,南环路北侧山水太阳城楼盘 号楼 室号。建筑面积xx平方米。交房前有关事宜达成以下协议条款。

1、交房时间定于xx年xx月xx日,乙方应在签订正式买卖合同交房时间内前7天来售楼中心办理相关交房手续,并按合同约定条款及时补齐该楼盘的所有费、税等一切费用。乙方全部款项交清甲方后,甲方将乙方所购买的房产交付给乙方。

2、乙方在领取房产前要全部验收和了解房屋的质量等一切方面。甲方是按目前交房时楼房的现状交给乙方,甲方告知买受人。(交房现状:包括外墙、内墙、房屋主体结构、顶棚、地面、门窗、厨房、卫生间、电梯、阳台、小区楼房间距等一切。)乙方在协议书上签字就代表同意验收合格接交使用楼房,房屋质量按现状乙方满意。如房屋和卫生间、下水道、楼面裂缝等有漏水现象,甲方要及时维修,确保买受人房屋不漏水。

3、山水太阳城设计方案是经市规划局按照《江西省城市规划管理技术导则》和《九江市城市规划管理导则》规定进行审批的。多层建筑采光间距是按20.6米设计,高层和小高层、塔式高层、是按规划导则要求采光间距设计的。多层楼房壹至贰层,高层楼房的壹至伍层,采光日照时间在1-3小时之间。采光日照时间比较差的楼房,房价相应比好的楼层要卖的低。在签定合同和购买房屋时甲方已明确告知买受人。

4、甲方办理乙方的.房产证、土地证、契税证,在交房屋后约三年左右办理完毕,告知买受人。是因房产局办证业务量太大原因。

5、山水太阳城交房协议与正式合同和合同补充协议有不同和抵触时,按最后交房协议条款为准。

6、山水太阳城住宅前后阳台。按照房产局计算建筑面积规范全封闭阳台计全面积。不封闭阳台计半面积,山水太阳城住宅楼前后阳台按全封闭制作。

7、山水太阳城社区地下车库、杂物间等,可优先山水太阳城商住宅居民购买。如果居民在交房后壹年内购买有多的车库甲方有权对外销售。乙方住进山水太阳城社区后,住宅内财产、小车、摩托车等交通等等工具,小车、摩托车等必须参加保险一但遗失,物业公司和甲方不承担责任,一切责任由乙方负责,可向保险公司要求赔偿。车辆一律不得乱停乱放,如有违约后果自行负责。乙方住进山水太阳城社区后房屋、住宅、财产、小车、电瓶车、摩托车等交通工具等,必须参加保险,一但遗失被盗物业公司和甲方不承担责任,一切后果归乙方承担,可向保险公司要求赔偿。

8、出卖人为买受人银行按揭或住房公积金贷款的保证人,当买受人不能按揭足额偿还按揭贷款时以如下约定处理:买受人应支付给出卖人被贷款银行的或住房公积金管理部门扣除的现款及相应利息付损失,买受人逾期三个月未还清按揭款约定的,出卖人有权收回乙方房屋所有权进行处理卖给他人,乙方向甲方缴纳的首付房款,作为付给甲方违约金和赔偿款。如买受人对商品房进行了装潢,买受人承诺不拆除并不要求出卖人补偿,贷款银行起诉出卖人承担保证责任的,买受人应承担出卖人因此所受的全部损失。

9、以上条款,甲乙双方共同遵守;双方签定后起法律效果。双方如有违约;需支付对方违约金,并承担对方造成的一切经济损失和钱款。补充协议共一式叁份,甲方贰份,乙方壹份。

甲方代表: 乙方代表:

签署地点: 签署时间:

交房协议书 第8篇

贷款方:

借款方:

保证人:

经各方充分协商,就延期还款事宜签订协议如下:

第一条、截止年 月 日,借款方共计欠贷款方本息合计 元(其中本金 元,利息 元)。现由于借款方资金紧张,经各方协商一致,同意上述全部借款本息按以下期限和数额分期三年偿还:

注;延期还款期间不计息 第二条、为保障贷款方利益不受损害和借款方能按约定计划归还全部借款,贷款方同意在延期还款期间暂不通过诉讼或其它方式要求归还借款。本协议约定的还款期限届满,借款方未按约定归还相应款项的,对应还而未还的款项按每月2%计算违约金。

第三条、延期还款期间借贷双方及保证人的权利义务以及有关事宜按原借款合同和本协议书相关约定执行。本协议与原借款合同或担保合同约定不一致的,以本协议约定内容为准。

第四条、本协议自各方签字或盖章后生效。

贷款方:

借款方:

担保方:

签约时间: 年 月 日

《交房协议书(集锦8篇).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
下载文档

文档为doc格式