甲方：______________
1、甲方在政策允许的情况下，应在_____成立_____支公司。
2、成立支公司的目的是便 管理和交纳各种税费。
六、违约责任
1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的_____元(_____)定金，乙方违约甲方不退还;如甲方违约，双倍赔偿乙方。
2、乙方进场后如乙方资金不到位，造成工期拖延，甲方有权清退出场，并按工程的破方结算。
3、乙方建设工程投资到位，且按时保质量完成工程量，而甲方不按
第四条第
1、2款按时支付乙方工程进度款，造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。
七、本协议不完善的事宜，甲乙双方另外补充条款，完成合同的真实性、更加便 合作。
八、信息费按甲乙双方承诺支付。
九、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交_____仲裁委员会仲裁或者向_____法院提起诉讼解决。
十、本协议甲乙双方各执一份，中介人一份。三方签字生效。
甲方代表(签字)：___________乙方代表(签字)：___________丙方(签字)：_________________________年_____月_____日工程转包合同简洁范本(四)甲方(发包人)：_______________乙方(承包人)：_______________依照 、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。程的质量保修期为：_____年。
三、质量标准工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级。
四、管理目标无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。如在施工过程中产生以上事故，其产生的一切法律责任由乙方自行承担。
五、合同价款及付款方式
本合同加油站站房工程总包价为：_____元。
加油站罩棚及地下、地上附属建筑总包价位：_____元。
以上总包价包括：设计图所注明的全部工程量、施工单位人身损害赔偿款、工程防护费及政府部门清查费等。
本协议工程款采取乙方全部垫资方式，工程款待全部工程完工经甲方验收合格一年后向乙方支付。
六、甲、乙双方的权利义务
甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作，为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由乙方承担。水电费用甲方可以据实从乙方工程款中扣除。
乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工，如不能按期完成施工，每拖延一天乙方须向甲方支付_____元违约金，但如因不可抗力原因延期的除外。
乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、合同生效合同订立时间：_____年_____月_____日合同订立地点：____________________。如甲乙双方发生争议，可以到_____区人民法院起诉。本合同双方约定，本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外，在保修期满乙方履行完保修义务后失效。
甲方(盖章)：_______________乙方(盖章)：___________________法定代表人(负责人)：________法定代表人(签字)：__________委托代理人：_______________委托代理人：_________________开户银行：__________________________开户银行：_____________________________账号：____________________账号：__________________________
