发包方（以下简称甲方）：______________________________承包方（以下简称乙方）：______________________________根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
一、工程概况
（一）工程名称：___________________________
（二）工程地点：___________________________
二、工程承包范围安全维护及整改
三、合同工期______天
四、工程造价工程造价为：____________元整
五、质量标准
质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
使用标准、规范（包括但不限 以下内容）
本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。
本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。
六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
七、工程计价
本工程计算编制原则：按______省住房和城乡建设厅文件____________号《建设工程工程量清单计价规范》（ - ），《______省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第______号），《______省建设工程计价办法》，______《______省修缮定额》、______《______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、______《______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
人工、材料价格的确定：人工工资按______省住房和城乡建设厅文件______号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《______建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。
具体工程量以甲方签证单为准。
八、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨_________或_________以上（以______市气象局报告为准），一次停水、停电_________小时以上。
因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。
因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
九、工程款的支付
工程完工后，甲方在______内向乙方支付工程预算价的______%.
在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的______%，工程保修金留结算总价的______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题______天内全额返还，保修金不计利息。
十、违约责任
违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案 及相关法规执行。
因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。十
一、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。
十二、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。。第1条工程概况
工程名称：_________________________
工程地点：_________________________
承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。
工期：本工程自_________年_________月_________日开工， _________年_________月_________日前竣工。
工程质量：达到国家规定的装饰验收标准（73—91）。
结算方式：按双方约定单价为结算依据。注：（双方约定单价明细为本合同）
合同价款：__________________（人民币大写）：__________________注：（按双方约定单价和实际工程量为结算依据）第2条甲方工作以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。第3条乙方工作
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.
4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第4条关 工期的约定
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响，导致停工_________小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
5、此工程 _________月_________日—_________日供热，若供热前乙方需保证封闭结束，如不能封闭需考虑临时封闭措施。第5条关 工程质量验收的约定
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。
3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。
甲方不按时参加隐蔽中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议或纠纷处理本合同在履行期间，双方发生争议时，协商解决或向人民法院起诉。第11条未尽事宜，双方另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。第12条其它第13条附则1
1、本合同正本肆份，双方各执贰份。1
2、本合同履行完成后自动终止甲方：__________________________乙方：___________________________________年_________月_________日_________年_________月_________日工程施工合同简单模板
（三）建设单位：___________________________（以下简称甲方）施工单位：___________________________（以下简称乙方）依照 的要求，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。
甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察，认为能够满足该工程的要求。经甲、乙双方协商特定协议如下。
一、工程项目的综合说明
2、工程地址：____________________________________
3、工程规模：建筑面积约_________平方米（实际面积以施工图为准）
4、结构及层数：砖混六层造价为：车库及住宅部分实行平方米包干为_________元/平方米。
2、面积计算依据：国家规定的建筑面积计算标准
三、材料采购供应材料均由乙方自行采购。如甲方供料价格应按照同期市场价格，经双方认可。
甲方指定使用的砂石、门窗等材料用拨付给乙方的房产进行置换。
四、工程款支付方式工程款支付按施工进度足额拨付。由乙方将已完成工程量上报甲方，按_________%现金加_________%房产进行拨付（砂石及门窗等甲方供应的材料视同拨付房产）。房产在施工前按_________元/平方米以立体砍块的形式留足，经双方确认后，根据施工进度情况陆续进行拨付。
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取
1、施工现场三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内，经双方确认后按实际发生给予调整。
3、重大设计变更（指结构、规模、标准）由该工程图纸设计部门出变更图或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。按实际发生给予调整。
六、工程保修本工程保修按中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》及《_________省建设工程质量管理规定》执行。按工程总造价的_________%预留，满一年后返还。
七、其他有关要求和说明安全生产及文明施工按有关规定执行。如发生安全事故由肇事方负责。
八、本协议共四份建设单位、施工单位各二份。以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。建设单位：________________________（盖章）施工单位：________________________（盖章）法定代表人：__________________（签字、章）法定代表人：__________________（签字、章）代理人：______________________（签字、章）代理人：______________________（签字、章）日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日
