房地产工程承包合同(必备6篇)
房地产工程承包合同(1)
甲方: 法人代表: 乙方: 法人代表: 根据《中华人民共和国经济合同法、建筑法》及有关法律、法规的规定,为了明确双方职责,为维护双方利益,避免纠纷,结合本工程实际情况,经双方共同协商签订本合同,并严格履行。
一、工程概况
1、工程项目名称: 号楼
2、工程施工地点:
3、结构形式:砖混结构、七层、建筑面积 平方米。
【附承包人工程项目一览表(附件一)】
4、工程立项文件:
5、资金来源:乙方自筹部分底垫金,甲方分期付款。
二、承包范围
1、定额全包。
2、不包括的工程范围:屋顶保温层、外墙保温层、内门、外墙按涂料算。
三、工程期限
本工程工期自 年 月 日至 年 月 日完成,在施工过程中如遇下列情况时,工期可顺延;
1、由于甲方原因造成停工、停电、停水达四小时以上或不可抗拒的 原因等,工期顺延;
2、施工途中由于甲方提出变更设计、更改施工图纸,工期适量增减。
四、质量标准
1、工程验收标准,甲方按照图纸的规定执行。
2、施工中,乙方应按照甲方的要求进行施工,主体结构建设时,墙体要垂直、整体平整,所有的门及门窗在后期的安放时与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀,无裂缝,内墙面达到整体水平、平整、无裂缝,门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙,天面要达到厚度均匀,无裂缝,所有刷白颜色均匀,大门墙体及卫生间的地面要平整完好,达到水平;阴阳角与墙体成一条线,与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理,待工程全部结束后,甲方进行竣工验收。
五、合同价款
1、合同总价(大写) 元,小写 元。(其中工程预留金 元,零星工作费 元,安全防护、文明施工措施 元,工程分承包和材料购置费 元,总承包服务费 元。)
2、综合单价:详见承包人报价书。(附件二)
六、组成合同文件
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及附件
4、本合同条款
5、标准、规范及相关技术文件。
6、图纸
7、工程清单
8工程报价及预算书
七、付款方式
根据本工程进度按每层建筑实际面积核算,每栋楼分四次付款。每次按完成工程量的25%付70%、笫四次剩余总量的30%待竣工验收后付清、其中扣5%的质量保证金。
八、双方责任
1、甲方责任:
甲方向乙方提供建筑施工图;
负责组织图纸设计员向施工人员进行图纸设计解说交底; ?、按时如数供应乙方在施工中所需的原材料,及时到位,保障乙方正常施工;
④、对工程质量及用料进行全面监督,提出合理要求,发现粗制滥造,违章施工等现象,甲方有权令乙方返工或停工并追究责任损失。
2、乙方责任
参加技术图纸会审、制定施工方案、组织施工人员做好村民协调工作,保障水、电、路通、建筑所用设备材料等费用全部由乙方承担。机械设备进场、安全设备到位、做好各项准备工作、确保按时开工;
按照设计图纸及施工规范精心施工;除水电、防盗门、塑钢窗、楼梯扶手、栏杆和后期精装等附属工程及卫生间防水处理由甲方安排第三方施工外,乙方必须积极搞好配合;
③ 、安全设施及吊装运输由乙方负责购制并安装到位;
⑤、每层所需原材料的规格、型号、数量及材质要求必须由乙方
提出详细计划;商品混凝土必须计算准确;
⑥、乙方必须服从甲方对工程质量和施工现场的监督管理,并积极配合甲方工程负责人的工作,确保工程质量和工程进度。每道工序完成后,分部分项的检查验收,待验收合格后,方可进入下道工序施工;
⑦、乙方必须搞好现场管理,加强安全教育,特别要注意安全意识、遵守操作规程、配置安全设施、防范安全事故。否则,出现任何伤亡事故及财产损失,由乙方全部负责,甲方不负任何连带责任。
九、其它
1、施工人员的安全保险金,由乙方出资购买;
2、乙方如果中途退场、拖延时间,甲方有权另行安排施工队,其所有工资作为自动放弃;甲方所有损失由乙方赔付。
3、本合同一式三份,双方各执一份,存档一份。甲乙双方签字后生效,具有法律效力作用。
本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日
房地产工程承包合同(2)
发包方: (以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
鉴于甲方有位于春熙路临设围护工程施工任务,乙方有承接实施该工程的施工资质和能力,甲方将所属春熙路临设围护临设围护工程交由乙方承担,双方经充分协商,按照平等互利、自愿的原则,就春熙路轻临设围护工程施工承包事宜达成以下协议:
第一条:工程概况
工程名称:春熙路群光大陆广场临设围护工程
工程地点:成都市春熙南路,联升项规划红线外。
承包管理范围:临设围护工程的土建、钢结构安装、给排水安装、装饰工程施工(结构层数为两层,建筑面积约20_m2)。包干范围包括基础、主体、及水电安装和房内的门窗、地面、吊顶等装饰施工以及屋面灯箱广告架制作、安装等。
承包方式:双包,即包工包料。
第二条 工程工期:
总工期20天,不含灯箱广告牌制作、安装工期。(其中阶段工期为:基础施工4天;轻钢结构、屋面及内外装饰、安装施工16天。)自20_年4月1日起——4月20日止。
第三条 工程质量:
按国家现行建筑工程施工质量统一标准GB50300—20_及配套的分部工程的施工质量验收规范、规程、标准等。主控项目、一般项目达到合格标准;观感评定达到好的标准。
严格按照业主签字认可的施工图进行施工。
工程质量合格,观感达到好的标准并达到群光公司、街道办、房地产公司要求。
质量保修期2年。
合同价款、结算及支付方式:
工程暂定总造价为200万元,大写:贰佰万元整。(支付进度款按甲方审定预算或概算为准,最后以结算为准,其中广告、灯箱制作安装由乙方分包,费用为万元,甲方另支付乙方5%的分包管理费。)
结算方式:工程乙方施工完部分成竣工验收合格后按建筑工程计价定额(SGD1—7—20_)及相关配套文件进行结算,取费级别为三级Ⅰ档。
费用支付方式:基础施工完成开始安装钢结构后3日内支付合同总价的60%,工程完工经验收合格后支付至合同总价的80%,工程竣工验收结算办理后一月内付至结算总价的95%,留5%质保金,一年后一周内支付。
第五条 乙方责任
按照规定时间和质量规范要求完成施工任务。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保管好施工现场周边等成品不受损坏。
负责施工现场的安全、保卫、垃圾清运、消防等工作,处理好由于施工带来的扰民问题以及与协作单位的协作关系。
第六条 工程保修
本工程保修期为2年,保修期自竣工验收合格之日起计算。
若本工程发现质量问题,乙方应在接到通知后24小时内完成保修。
第七条 乙方责任
负责按时、按质完成本工程施工任务。
按照相关国家标准及政府部门所颁发的文件、条例等进行安全文明施工。
施工期间应严格按照《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和《中华人民共和国安全消防条理》和其它相关的法规、规范。并严格采取安全防护、防火措施,并承担由于自身原因造成的财产损失和相关事故责任。
乙方无条件服从甲方、街道办以及相关部门的管理,并积极主动做好相关部门的配合工作,做到礼貌合作。
第八条 甲方责任
按时向乙方提供本工程施工设计图。
负责按条之规定按时、足额支付工程款项。
协调乙方与业主、街道办等相关部门间的关系。
第九条 违约责任
违约方承担违约责任。
因乙方原因造成工期每延后1天,每天应承担20_元/天的违约责任;因甲方不按时付款,按应付款金额支付乙方银行同期贷款利息。
第十条 其他约定
本工程施工完成后,甲方将本工程的第二层交由乙方管理。
本合同自双方签字盖章之日起生效本。合同一式六份,甲乙双方各执三份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表 : 乙方代表:
地址: 地址:
电话: 电话:
20_年 月 日
房地产工程承包合同(3)
甲方: 法人代表: 乙方: 法人代表: 根据《中华人民共和国经济合同法、建筑法》及有关法律、法规的规定,为了明确双方职责,为维护双方利益,避免纠纷,结合本工程实际情况,经双方共同协商签订本合同,并严格履行。
一、工程概况
1、工程项目名称: 号楼
2、工程施工地点:
3、结构形式:砖混结构、七层、建筑面积 平方米。
【附承包人工程项目一览表(附件一)】
4、工程立项文件:
5、资金来源:乙方自筹部分底垫金,甲方分期付款。
二、承包范围
1、定额全包。
2、不包括的工程范围:屋顶保温层、外墙保温层、内门、外墙按涂料算。
三、工程期限
本工程工期自 年 月 日至 年 月 日完成,在施工过程中如遇下列情况时,工期可顺延;
1、由于甲方原因造成停工、停电、停水达四小时以上或不可抗拒的 原因等,工期顺延;
2、施工途中由于甲方提出变更设计、更改施工图纸,工期适量增减。
四、质量标准
1、工程验收标准,甲方按照图纸的规定执行。
2、施工中,乙方应按照甲方的要求进行施工,主体结构建设时,墙体要垂直、整体平整,所有的门及门窗在后期的安放时与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀,无裂缝,内墙面达到整体水平、平整、无裂缝,门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙,天面要达到厚度均匀,无裂缝,所有刷白颜色均匀,大门墙体及卫生间的地面要平整完好,达到水平;阴阳角与墙体成一条线,与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理,待工程全部结束后,甲方进行竣工验收。
五、合同价款
1、合同总价(大写) 元,小写 元。(其中工程预留金 元,零星工作费 元,安全防护、文明施工措施 元,工程分承包和材料购置费 元,总承包服务费 元。)
2、综合单价:详见承包人报价书。(附件二)
六、组成合同文件
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及附件
4、本合同条款
5、标准、规范及相关技术文件。
6、图纸
7、工程清单
8工程报价及预算书
七、付款方式
根据本工程进度按每层建筑实际面积核算,每栋楼分四次付款。每次按完成工程量的25%付70%、笫四次剩余总量的30%待竣工验收后付清、其中扣5%的质量保证金。
八、双方责任
1、甲方责任:
甲方向乙方提供建筑施工图;
负责组织图纸设计员向施工人员进行图纸设计解说交底; ?、按时如数供应乙方在施工中所需的原材料,及时到位,保障乙方正常施工;
④、对工程质量及用料进行全面监督,提出合理要求,发现粗制滥造,违章施工等现象,甲方有权令乙方返工或停工并追究责任损失。
2、乙方责任
参加技术图纸会审、制定施工方案、组织施工人员做好村民协调工作,保障水、电、路通、建筑所用设备材料等费用全部由乙方承担。机械设备进场、安全设备到位、做好各项准备工作、确保按时开工;
按照设计图纸及施工规范精心施工;除水电、防盗门、塑钢窗、楼梯扶手、栏杆和后期精装等附属工程及卫生间防水处理由甲方安排第三方施工外,乙方必须积极搞好配合;
③ 、安全设施及吊装运输由乙方负责购制并安装到位;
⑤、每层所需原材料的规格、型号、数量及材质要求必须由乙方
提出详细计划;商品混凝土必须计算准确;
⑥、乙方必须服从甲方对工程质量和施工现场的监督管理,并积极配合甲方工程负责人的工作,确保工程质量和工程进度。每道工序完成后,分部分项的检查验收,待验收合格后,方可进入下道工序施工;
⑦、乙方必须搞好现场管理,加强安全教育,特别要注意安全意识、遵守操作规程、配置安全设施、防范安全事故。否则,出现任何伤亡事故及财产损失,由乙方全部负责,甲方不负任何连带责任。
九、其它
1、施工人员的安全保险金,由乙方出资购买;
2、乙方如果中途退场、拖延时间,甲方有权另行安排施工队,其所有工资作为自动放弃;甲方所有损失由乙方赔付。
3、本合同一式三份,双方各执一份,存档一份。甲乙双方签字后生效,具有法律效力作用。
本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方签字: 乙方签字:
年 月 日
房地产工程承包合同(4)
发包方: (以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
鉴于甲方有位于春熙路临设围护工程施工任务,乙方有承接实施该工程的施工资质和能力,甲方将所属春熙路临设围护临设围护工程交由乙方承担,双方经充分协商,按照平等互利、自愿的原则,就春熙路轻临设围护工程施工承包事宜达成以下协议:
第一条:工程概况
工程名称:春熙路群光大陆广场临设围护工程
工程地点:成都市春熙南路,联升项规划红线外。
承包管理范围:临设围护工程的土建、钢结构安装、给排水安装、装饰工程施工(结构层数为两层,建筑面积约20_m2)。包干范围包括基础、主体、及水电安装和房内的门窗、地面、吊顶等装饰施工以及屋面灯箱广告架制作、安装等。
承包方式:双包,即包工包料。
第二条 工程工期:
总工期20天,不含灯箱广告牌制作、安装工期。(其中阶段工期为:基础施工4天;轻钢结构、屋面及内外装饰、安装施工16天。)自20_年4月1日起——4月20日止。
第三条 工程质量:
按国家现行建筑工程施工质量统一标准GB50300—20_及配套的分部工程的施工质量验收规范、规程、标准等。主控项目、一般项目达到合格标准;观感评定达到好的标准。
严格按照业主签字认可的施工图进行施工。
工程质量合格,观感达到好的标准并达到群光公司、街道办、房地产公司要求。
质量保修期2年。
合同价款、结算及支付方式:
工程暂定总造价为200万元,大写:贰佰万元整。(支付进度款按甲方审定预算或概算为准,最后以结算为准,其中广告、灯箱制作安装由乙方分包,费用为万元,甲方另支付乙方5%的分包管理费。)
结算方式:工程乙方施工完部分成竣工验收合格后按建筑工程计价定额(SGD1—7—20_)及相关配套文件进行结算,取费级别为三级Ⅰ档。
费用支付方式:基础施工完成开始安装钢结构后3日内支付合同总价的60%,工程完工经验收合格后支付至合同总价的80%,工程竣工验收结算办理后一月内付至结算总价的95%,留5%质保金,一年后一周内支付。
第五条 乙方责任
按照规定时间和质量规范要求完成施工任务。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保管好施工现场周边等成品不受损坏。
负责施工现场的安全、保卫、垃圾清运、消防等工作,处理好由于施工带来的扰民问题以及与协作单位的协作关系。
第六条 工程保修
本工程保修期为2年,保修期自竣工验收合格之日起计算。
若本工程发现质量问题,乙方应在接到通知后24小时内完成保修。
第七条 乙方责任
负责按时、按质完成本工程施工任务。
按照相关国家标准及政府部门所颁发的文件、条例等进行安全文明施工。
施工期间应严格按照《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和《中华人民共和国安全消防条理》和其它相关的法规、规范。并严格采取安全防护、防火措施,并承担由于自身原因造成的财产损失和相关事故责任。
乙方无条件服从甲方、街道办以及相关部门的管理,并积极主动做好相关部门的配合工作,做到礼貌合作。
第八条 甲方责任
按时向乙方提供本工程施工设计图。
负责按条之规定按时、足额支付工程款项。
协调乙方与业主、街道办等相关部门间的关系。
第九条 违约责任
违约方承担违约责任。
因乙方原因造成工期每延后1天,每天应承担20_元/天的违约责任;因甲方不按时付款,按应付款金额支付乙方银行同期贷款利息。
第十条 其他约定
本工程施工完成后,甲方将本工程的第二层交由乙方管理。
本合同自双方签字盖章之日起生效本。合同一式六份,甲乙双方各执三份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表 : 乙方代表:
地址: 地址:
电话: 电话:
20_年 月 日
房地产工程承包合同(5)
上诉人(原审原告):义乌市伟业房地产开发公司,住所地:浙江省义乌市城北路(良种场内)。
法定代表人:王用伟,该公司董事长。
委托代理人:叶智兴,浙江东方正理律师事务所律师。
委托代理人:陈贻身,男,1937年2月1日出生,住浙江省义乌县稠城镇绣湖西路6号2栋102室。
上诉人(原审被告):义乌市建筑工程有限公司,住所地:浙江省义乌市稠城镇北门街93号。
法定代表人:曹学刚,该公司董事长。
委托代理人:赵箭冰,浙江政法联律师事务所律师。
委托代理人:陈小明,男,1953年8月23日出生,住浙江省义乌县稠城镇北门街93号新仓库309室。
上诉人义乌市伟业房地产开发公司(以下简称伟业公司)与上诉人义乌市建筑工程有限公司(以下简称建筑公司)因建筑工程承包合同纠纷一案,不服浙江省高级人民法院(1998)浙法民初字第14号民事判决,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案,伟业公司的法定代表人王用伟、委托代理人叶智兴、陈贻身,建筑公司的委托代理人陈小明、赵箭冰到庭参加诉讼,现已审理终结。
经审理查明:1994年4月20日,伟业公司与建筑公司签订《建筑安装工程承包合同》,约定:建筑公司承建位于义乌市城北良种场内的伟业大厦,工程建筑面积为5680.90平方米,工程造价为239万元,工程质量达到国家标准合格以上,工期自1994年5月至1995年1月10日,每延误一天由承包方按合同总造价的0.5%向发包方支付违约金,合格工程不奖不罚,经修补后合格工程,包括加固处理经鉴定可投入使用工程按1%罚承包方,发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。合同签订后,建筑公司即开始施工。在大楼桩基工程施工期间,浙江省煤田地质测试中心桩基动态测试室分别于1994年5月7日、5月20日、6月22日作出工程桩基检测报告,指出伟业大厦桩基中部分桩存在夹泥、软泥物、砼强度不均段、偏低等质量问题。义乌市建筑工程质量监督站向建筑公司发出《质量问题通知书》,指出桩基施工存在质量问题,要求暂停施工,请设计单位提出处理意见。1994年7月6日东阳市建筑设计院变更了设计图纸,义乌市建筑工程质量监督站向伟业公司发出《复工通知书》,同意复工。因伟业大厦增加建筑面积,伟业公司与建筑公司又签订《建筑施工补充协议》,约定:建筑公司垫资40万元,伟业大厦工程竣工验收合格后一个月归还,不计息。伟业大厦工程预算300万元,本工程按四级企业等级收取管理费,工程竣工时间为1995年3月30日(按验收报告为准)。以后伟业公司向有关部门办理了建设工程规划许可证及有关审批手续并领取了《商品房预售证》。在施工过程中,伟业公司未按经会审图纸的'要求,经东阳市建筑设计院变更了部分图纸后,又将审批建筑层数六层(局部七层)改建为七层(局部八层),伟业大厦实际建筑面积达到9043.09平方米,违法超建1311.95平方米。1995年2月28日,义乌市城乡建设委员会向伟业公司发出《限期拆除违法建筑物通知书》,责令伟业公司在同年3月10日前将违法建筑物自行拆除。同年8月10日,该委员会又作出《城市规划违法案件行政处罚决定书》,认为伟业公司未取得建设工程规划许可证的情况下进行建设,且不按会审图纸施工,擅自加层,其行为违法,决定处以罚款并补办建设工程规划许可证。1995年8月18日,伟业公司按处罚决定缴纳罚款后,义乌市城建监察大队通知伟业公司取得建设用地许可证和建设工程规划许可证后,同意工程扫尾施工。1995年8月25日,伟业公司重新补办了《建设工程规划许可证》(建设规模层次七层局部八层,占地1222平方米)。1996年2月,伟业大厦竣工。同年5月,伟业公司搬入伟业大厦八楼办公并出卖了部分房屋。同年9月16日,义乌市建筑工程质量监督站向双方当事人发出通知指出:伟业大厦不少梁及墙体有裂缝,该工程经多次图纸变更、增加间数及层数,且未正式验收即交付使用。通知要求立即停止使用伟业大厦,请法定检测机构提出加固方案。1996年12月18日浙江省建筑科学设计院(以下简称省建科院)根据伟业公司、建筑公司、东阳市建筑设计院、义乌市建筑工程质量监督站的要求对伟业大厦作出《结构检测及结构复算》,认为由于加层和增加较大吨位水箱和电梯,致使第三层框架承受的荷载比原设
房地产工程承包合同(6)
工程承包是具有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人(业主)签订承包合同,负责承建工程项目的过程。房地产工程承包合同怎样的呢?以下是第一范文网小编整理的房地产工程承包合同,欢迎参考阅读。
房地产工程承包合同范文篇一
发包方: (以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
鉴于甲方有位于春熙路临设围护工程施工任务,乙方有承接实施该工程的施工资质和能力,甲方将所属春熙路临设围护临设围护工程交由乙方承担,双方经充分协商,按照平等互利、自愿的原则,就春熙路轻临设围护工程施工承包事宜达成以下协议:
第一条:工程概况
1.1 工程名称:春熙路群光大陆广场临设围护工程
1.2 工程地点:成都市春熙南路,联升项规划红线外。
1.3 承包管理范围:临设围护工程的土建、钢结构安装、给排水安装、装饰工程施工(结构层数为两层,建筑面积约20xxm2)。包干范围包括基础、主体、及水电安装和房内的门窗、地面、吊顶等装饰施工以及屋面灯箱广告架制作、安装等。
1.4 承包方式:双包,即包工包料。
第二条 工程工期:
总工期20天,不含灯箱广告牌制作、安装工期。(其中阶段工期为:基础施工4天;轻钢结构、屋面及内外装饰、安装施工16天。)自20xx年4月1日起——4月20日止。
第三条 工程质量:
3.1 按国家现行建筑工程施工质量统一标准GB50300—20xx及配套的分部工程的施工质量验收规范、规程、标准等。主控项目、一般项目达到合格标准;观感评定达到好的标准。
3.2 严格按照业主签字认可的施工图进行施工。
3.2 工程质量合格,观感达到好的标准并达到群光公司、街道办、房地产公司要求。
3.3 质量保修期2年。
合同价款、结算及支付方式:
4.1 工程暂定总造价为200万元,大写:贰佰万元整。(支付进度款按甲方审定预算或概算为准,最后以结算为准,其中广告、灯箱制作安装由乙方分包,费用为25.8万元,甲方另支付乙方5%的分包管理费。)
4.2 结算方式:工程乙方施工完部分成竣工验收合格后按建筑工程计价定额(SGD1—7—20xx)及相关配套文件进行结算,取费级别为三级Ⅰ档。
4.3 费用支付方式:基础施工完成开始安装钢结构后3日内支付合同总价的60%,工程完工经验收合格后支付至合同总价的80%,工程竣工验收结算办理后一月内付至结算总价的95%,留5%质保金,一年后一周内支付。
第五条 乙方责任
5.1 按照规定时间和质量规范要求完成施工任务。
5.2 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保管好施工现场周边等成品不受损坏。
5.3 负责施工现场的安全、保卫、垃圾清运、消防等工作,处理好由于施工带来的扰民问题以及与协作单位的协作关系。
第六条 工程保修
6.1 本工程保修期为2年,保修期自竣工验收合格之日起计算。
6.2 若本工程发现质量问题,乙方应在接到通知后24小时内完成保修。
第七条 乙方责任
7.1 负责按时、按质完成本工程施工任务。
7.2 按照相关国家标准及政府部门所颁发的文件、条例等进行安全文明施工。
7.3 施工期间应严格按照《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和《中华人民共和国安全消防条理》和其它相关的法规、规范。并严格采取安全防护、防火措施,并承担由于自身原因造成的财产损失和相关事故责任。
7.3 乙方无条件服从甲方、街道办以及相关部门的管理,并积极主动做好相关部门的配合工作,做到礼貌合作。
第八条 甲方责任
8.1 按时向乙方提供本工程施工设计图。
8.2 负责按4.3条之规定按时、足额支付工程款项。
8.3 协调乙方与业主、街道办等相关部门间的关系。
第九条 违约责任
9.1 违约方承担违约责任。
9.2 因乙方原因造成工期每延后1天,每天应承担20xx元/天的违约责任;因甲方不按时付款,按应付款金额支付乙方银行同期贷款利息。
第十条 其他约定
本工程施工完成后,甲方将本工程的第二层交由乙方管理。
本合同自双方签字盖章之日起生效本。合同一式六份,甲乙双方各执三份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方代表 : 乙方代表:
地址: 地址:
电话: 电话:
20xx年 月 日
房地产工程承包合同范文篇二
发包方: (以下称甲方) 承包方: (以下称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,遵循平等、自愿、公平和诚实互信的原则,为明确双方在工程承包施工过程中的权利、义务和经济责任和法律关系,现经双方协商同意以下条款并签订本合同。
一、工程概况
1.工程名称: 棚户区改造项目
2.项目命名:
3.工程地点:
4.工程内容:本项目1#、2#、3#、4#楼共四栋,八层,框混结构,建筑面积约 平方米。由乙方完成甲方所提供的设计施工图的全部工程量。如有设计变更另行按实结算增、减工程造价。
5.工程总造价:约 万元左右。
二、承包方式及单价
甲方以包工包料大包干的方式承包给乙方。单价为 元平方米,工程竣工验收合格后按房地局测给的实际面积进行结算。大包干的施工内容为:
1.地基、基础、临时道路和土方回填;主体工程;内外装饰工程、阳台铝合金窗、公共部位墙面刮胶、楼梯不锈钢扶手、水电、水沟、下水道、化粪池、四周散水等和施工图所标示的设计内容。
2.所承建工程建安税。
3.进户门采购安装价格在 元/条左右的新防盗门。
4.层面隔热及防水工程。四周硬化乙方负责0.5m内。
三、工程款支付方式
1.经甲、乙双方友好协商,本项目乙方自愿垫资从基础到 层主体完工。乙方安装 层预制楼面板完工时,甲方开始按主体工程造价分层拨付乙方主体工程款。每完成一层甲方拨付当层完成主体工程量款的 %。主体工程竣工验收“合格”后。甲方付给乙方主体工程总造价款 %。
2.内外装饰工程进度甲方分期分批拨付给乙方。
3.垫资款在乙方做完二层,甲方把乙方垫资款一次性付清给乙方。
4.该项目全部竣工,经甲、乙双方会同相关部门验收“合格”后,按实际结算额在 个月内甲方付给乙方工程总结算造价的 %,剩余的 %作质保金,在 个月内无质量事故甲方将质保金付清给乙方。
5.为确保本项目保质、保量按期完工,乙方应交给甲方 万元保证金,该保证金在本承包工程项目基础全部完工时一资性退还给乙方。(保证金不计息)。
6.甲方与乙方结算定案时起,在 个月内甲方付给乙方剩余工程款,如果因特殊原因未曾支付工程余款给乙方时,甲方以本项目门面或住房按市场现行销售价低于 %抵给乙方作工程尾款。
四、甲、乙双方职责
1.甲方责任
(1).负责做好拆迁、立项、规划、报建、三通一平(即水通、电通、路通,原则上不影响工程进度)
(2).提供完整的建筑安装施工图(土建4份、水电安装图2份)
(3)协助乙方处理施工中的疑难问题,乙方不负责处理周边关系,如需乙方处理周边关系,一切费用由甲方承担。
(4)甲方派驻工地代表 同志负责全面总施工管理,并搞好技术交底。
2.乙方责任
(1)负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设使用和维修工作。(甲方不再计付给乙方临时设施费)
(2)编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)报送给甲方。
(3)乙方派驻工地代表人 同志。
五、工程工期
1.根据国家工期定额和实际需要,双方决定工程有效工期为300 天(公历日)自 年 月 日开工,至 年 月 日工程竣工验收“合格”交付给甲方使用。
2.如遇下列情况,经发包方驻工地代表签证后,工期相应顺延:
(1)按施工准备规定障碍物未能清除影响进场施工;
(2)人力不可抗拒的因素而延误工期。
六、工程质量
1.本工程质量必须保证“合格”工程,争创优良工程。
2.乙方必须严格按照施工图纸,说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规定的标准进行和施工,并接受甲方派驻工地代表的指导与监督,必须服从监理方的监管。
3.乙方在施工过程中必须遵守下列规定:
(1)由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、成品、半成品必须按有关规定提供质量“合格”证,未进场之前要经甲方派驻工地代表签证同意后方可进入,否则视为论虚作假不“合格”产品。
(2)乙方对材料改变或代用时必须经原设计单位同意并书面报告甲方派驻工地代表签证后方可使用。
(3)隐蔽工程必须经甲方派驻工地代表同相关部门检查、验收签章后方可进行下一道工序施工。基础超升的部分,甲方必须按实际结算给乙方。
(4)乙方按质量验证标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送给甲方和质量监督站。
(5)乙方在施工中发生抽量事件,应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站,一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案,重大质量事故的处理方案经设计单位、质量监督站、甲
方等部门共同磋商处理。
七、施工与设计变更
1、甲方交付的设计图纸,作为施工中的有效依据,开工前由乙方组织相关部门交底、核审、做出核审纪要。
2、甲方如需设计变更必须由原设计单位出具正式修改通知书和修改图纸,乙方才予以实施。图纸增加的项目,甲房另外按20xx年取费标准计取给乙方。
八、工程验收
1.工程竣工验收以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程检验评定标准》和国务院有关部门制定的竣工验收规定,施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
2.工程施工地下基础隐蔽工程必须有验收签证,工程竣工质量经当地质量监督部门检验“合格”后,甲、乙双方及时办理验收签证手续。
3.工程竣工验收“合格”后甲方方可使用,在规定的保修期内凡因施工造成的质量事故由乙方无偿保修,其保修范围和期限按国家现行法律、法规、规范、参照本合同及有关文件规定执行。
九、双方违约责任
甲方
1.未能按照合同通知规定的开工期限,拖延一个月尚未能开工,甲方应付乙方10万元补偿金。
2.因甲方报建等各项手续未到位,被有关部门责令停工所造成乙方停工的损失由甲方负责,并按停工时间延迟施工工期。包括乙方租的机械设备、钢管脚手架、民工工资等由甲方负责。
3.工程未经验收提前使用,由此而发生的质量和其它问题由使用方承担责任。
乙方
1.在签订本合同三天内必须与甲方办理好交接手续,正式开工,如推迟10天处乙方10万元罚款给甲方,以此类推。
2.施工途中因乙方资金未到位造成工程停工、缓建,甲方有权终止合同,乙方自愿放弃未付的工程款清算权力。
3.工程质量不符合规定的,负责无偿整改或返工。
4.教育好工程施工队伍所有人员,决不准在施工现场赌博、闹事,每出现一次罚款1000元,依此类推。
5.乙方要抓好施工安全管理,有违反施工安全的人和事,甲房每发现一次处罚乙方100元/次(当场兑现)。
6.所有进入施工现场 的人员未带安全帽,每人每次罚款50元。
7.未按合同工期交房给甲方时,每延误一天罚款5000元,依此类推。
十、纠纷解决方法
1.乙方在施工中必须与甲方统一思想和具体布局安排施工程序有条理、顺利进行。
2.乙方在施工过程中要严格遵守工程建设的操作规程,不能违章作业,注意人身和财产的安全。在施工期间发生的安全和人身伤亡事故全部由乙方承担,重大安全伤亡事故乙方承担98%,甲方按人道主义承担2%的责任。(人力不可抗拒的自然灾害除外)
3. 费用分摊:甲方承担工程报建费、环保费、渣土承运费等相关税费;乙方承担工程检测费。按相关部门规定属于乙方负责的费用均由乙方承担,属于甲方负责的费用均由甲方承担。
十一、附则
1.本合同一式陆份,甲、乙双方各持二份,其余由甲方报送相关部门备案存档。
2.本合同自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字,加盖公章即生法律效力。
3.本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致后,可以签订补充协议,补充协议一样具有法律效力。本合同在该项目结算付清余款一年内失效。
甲方(发包方)盖章: 乙方(承包方)盖章:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
开户账号: 开户账号:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日