景观工程施工合同范本(优选3篇)
景观工程施工合同范本(1)
发包人:
承包人:
发包人、承包人根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,结合本工程的实际情况,经双方友好协商一致,订立本合同:
一、 工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
二、 工程承包范围
软景:种植土、绿化和种植。
硬景:园建施工(含部分结构、水电安装、铺装)、景观铺装工程
本工程承包范围与周边标段或市政的工程承包范围内容有争议时,以发包指令为准。
三、 承包方式:
包工包料
四、 合同工期
合同完工时期为 月 月 日
五、 合同价款与调整
本工程合同总价暂定为 万元整(小写: 元),其中绿化种植工程(不含种植土)一次性定价为 整(¥ 元)(工程量清单见合同附件1),其它工程暂估造价 整(¥ 元)。合同结算及价款调整按如下条款执行:
1、绿化种植工程中绿化种植苗木数量发生变化时,综合单价按附件1,该项合价根据数量按实调整:
2、绿化种植工程中苗木规格、品种调整时,承包人组价报发包人审核同意;
如双方不能达成一致意见,发包人可自行选择苗木并签定确认购买价格
(到施工现场价)。调整苗木的综合单价按购买价格乘以费用系数,其中胸径不小于15CM的乔木系数为1.3,其它苗木系数为1.25。承包人对移植前苗木质量进行检查,合格苗木由承包人负责购买并承担保修责任。
3、绿化种植黄土综合单价为10%有机肥),种植耕植土(发包人提供土源)综合单价16.55元/立方米。土方造价=(综合单价×完成方量)不计入总价下浮。
4、园建工程结算按《浙江省仿古建筑及园林工程预算定额》(20____)及《浙江省建筑工程预算定额》(20____)及相关额定,三类取费总价下浮8.6%(园建工程取费标准见附件)。
5、安装工程结算按《全国统一安装工程预算定额浙江省单位估价表》(20____)、《浙江省建筑安装工程费用定额》(20____)及相关规定,四类取费工程总价下浮5.6%(安装工程取费标准见附件)。
6、花盆、雕塑、桌椅等简单安装的成品部件,承包人提交部件数量及报价清单、样板或照片,发包人进行核价。作为独立费计税不计费,不计入总价下浮。
7、塑石、堆石、钢构件、木构件由承包人组价,发包人核定后确定综合单价,不计入总价下浮。
8、铁艺制品、车道入口顶棚、成品木制品、塑石工程等发包人如指定分包,承包人收取2%总包管理配合费(不包括税金)。
9、本合同中所有的综合单价不另计税。
六、 双方一般权利与义务
1、发包人派驻的工程师:
姓名: 职务:
发包人委托的监理单位:
名称: 总监:
2、承包人项目负责人:
姓名: 职务: 姓名: 职务:
3、发包人工作:
a、开工前提供水、电线路至施工场地内,提供施工图叁套;
b、负责组织施工图会审和设计技术交底;
c、负责本工程与其他相关工程的施工协调;
d、负责工程验收及签证;
e、配合承包人办理移交手续;
4、承包人工作
承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
a、 开工前提供工程进度计划表、施工组织设计。
b、开工前配合发包人办理工程质监登记手续,及时办理安监登记手续。
c、 承担工程安全保卫,做好夜间施工照明工作。
d、无条件服从发包人工程师及发包人指派的监理人员的管理,主动做好与其它施工单位的协调配合工作。
e、 本工程完工后至小区通过综合验收交付使用前,由承包人承担工程保护并承担相应费用。完工至通过综合验收如间隔超过90天,承包人可向发包人办理移交手续。
f、 施工过程中须做好地下管线、邻近建筑物与构筑物的保护工作,如发
生损坏需承担相应赔偿责任。
g、做好文明施工工作,并承担相应责任与费用。
七、 材料约定
本工程所用材料原则上均由承包人购买,并就材料有关事项约定如下:
1、所有进场材料、设备及构件,必须符合国家有关规定,符合各项技术指标,并提供相应的资料,同时必须符合设计要求。事前封样的进场材料,必须与样板一致。所有进场材料、设备及构件,使用前必须先向业主和监理报验。
2、钢材、水泥、砼、管道按台州市造价信息施工月平均价;
3、铺贴材料、设备等主材,在开工后十天内由承包人提交材料及报价清单、样板、照片,发包人进行品牌、价格核定。承包人提交的清单中应明确材料规格、数量,材料损耗按定额,所有铺贴材料均按100元/平方米取费并计入合同总价下浮,补差部分不计入总价下浮。
4、本工程所采用的大型乔木(指综合单价不小于20____元的树种)进场前需由发包人代表认可。
5、部分铺贴材料和窨井井盖采用甲供形式,材料损耗按定额,所有铺贴材料按100元/平方米取费并计入合同总价下浮。
八、 质量与验收
1、工程质量标准:一次性验收合格,并通过政府各项专业验收。
2、双方约定中间验收部位:验收规范规定的隐蔽工程和中间验收部位在进入下道工序前,必须通知监理工程师和发包人工程师组织隐蔽工程和中间验收。监理工程师和发包人工程师所组织的各类中间验收、任何时间安排的随机抽查,承包人应给予配合,这些验收和抽查的实施并不减轻或变更承包人对承包的工程质量应负的全部责任。
3、相关检验、检测费用均由承包人承担。
九、 合同价款支付
1、工程不支付预付款。
2、进度款支付办法;
a、管网完成支付至合同总价的20%。
b、下列形象部位完成后支付至合同总价的70%:硬景完成、大型乔木种植完成;
c、工程完成并通过竣工验收及当地验收标准、对口验收,支付至合同总价的80%;
d、余款支付:综合验收通过、结算审计完成、发包人接受全套资料,付款至合同结算额的90%,余款10%作为保修金在保修期满后退还(不计利息);
3、上述付款条件达到后的次月10个工作日内付款,付款时按规定扣除水电费用。
十、保修
1、绿化种植工程保修期为1年(其中乔木保活期2年),园建及安装工作保修期为2年,保修期自工程竣工验收之日起。
2、保修期内承包人承担所施工内容的保修责任。保修期限内承包人应及时对苗木进行养护,枯死苗木应在7天内更换完成(7月1日至9月30日之间枯死的乔木应及时处理,10月12日之前补种完成)。所更换的苗木的保活期自种之日起计。
3、保修期满1年,退还合同结算额的7%保修金,保修期满2年,退还剩余 3%保修金,保修金在符合支付条件的次月十个工作日内退还(不计利息)。
十一、违约责任
1、合同生效履行期间,擅自解除合同的一方应向对方赔付合同总价款的10%违约金同时承担由此引起的第三方的赔偿费用。
2、承包人延误工期每延误一天支付5000元违约金,延期超过15天,赔偿合同总价的5%,并承担由于工期延误,发包人商品房交付推迟而引起的相关赔偿费用。
3、园建及绿化种植达不到一次性合格标准(指整改问题多,需重新组织验收),或因施工质量未通过政府对口验收和综合验收(指验收后无法在5个工作日内完成整改并再次通验收)的,罚款合同总价的2.5%;
4、主要管理及施工人员未按约定到位的,每人次(按周检查)罚款5000元,累计超过5次的,罚款总价的2%;
十二、奖励
1、承包人提前工期,发包人奖励5000元/天,工期奖励不超过15天。
2、绿化种植工程一次通过质监、对口验收,经设计、发包人评定较好体现设计意图,奖励5万元。
十三、其它
1、发包人有权无偿使用承包人及派驻本项目的项目管理及施工人员信息,以广告、宣传资料、产品说明书等形式予以公开公布。
2、承包人同意在本工程竣工移交后,继续与发包人指定的物业公司履行本合同。
3、合同履行中发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应本着友好协商精神予以解决,在协商无效情况下,可提请台州市仲裁机构仲裁。
4、本合同一式六份,双方各持三份,本合同自双方签章后生效。
发包人(盖章): 承包人(盖章):
法人代表(签字或盖章): 法人代表(签字或盖章):
代理人(签字): 代理人(签字):
联系电话: 联系电话:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
合同签定订日期: 年 月 日
景观工程施工合同范本(2)
园林景观工程施工合同范本
随着人们对法律的了解日益加深,合同起到的作用越来越大,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编为大家收集的园林景观工程施工合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
发包方:_________(以下简称甲方)
承包方:_________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称:别墅园林景观工程。
2、工程地点:润成科技院内
3、工作内容:别墅周边约5000平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期
本工程工期为60天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。
(一)如遇下列原因工期顺延:
1、未及时签审施工图纸和施工组织计划;
2、设计变更;
3、甲方未能按期提交施工场地;
4、连续4小时遇雨和停水、停电;
5、未按合同规定时间拨付工程款项;
6、遇不可抗拒因素。
(二)竣工验收:
1、甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;
2、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。
第三条工程合同价款及支付方式
1、经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价5XX0元(预算详见“合同附件一”) ;
2、本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;
3、结算工程量以现场实际收方量为准。
4、合同签订后5日内,甲方支付乙方工程预付款100000元整;
5、工程竣工并验收合格后15日内,双方按合同第三条第2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。
第四条关于设计调整(更改)
本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同第三条进行增减。
第五条保修期
1、保修期:从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年,工程部分保修期为一年。
2、成活率:植物管护移交时按行规达到95%的成活率。
第六条双方的责任
(一)甲方责任:
1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;
3、负责协助办理施工的各项进场手续。
4、负责协调现场各施工单位间的关系;
5、若施工变更应以书面形式通知乙方;
6、按合同规定时间按时付款。
(二)乙方责任:
1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;
2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3、文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;
4、负责施工中的.成品保护;
第七条甲、乙双方现场代表及责任
1、甲方现场代表:甲方代表作为现场签证代表;
2、乙方现场代表:乙方代表作为接受甲方书面通知的代表
第八条材料的认定及采购
1、乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。
第九条违约责任
(一)甲方违约责任:
1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。
(二)乙方违约责任:
乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
第十条争议解决方式
在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条未尽事宜,双方协商解决。
第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人: 代表人:
本合同签订日期___年___月___日
景观工程施工合同范本(3)
景观工程施工热门合同范本
随着人们法律意识的加强,合同出现的次数越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编帮大家整理的景观工程施工热门合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
甲方:
乙方:
甲方委托乙方对进行园林景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系,根据《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》,并结合本项目园林景观设计的实际情况,经双方本着平等、互利、合作的原则,友好协商,签订本合同,供双方遵照执行。
一、项目名称及地址
1、项目名称:园林景观工程
2、项目地址:
二、设计工作内容
甲方提供的用地红线范围内的环境景观设计(内容为整体规划及景观设计,不包括展览馆建筑设计及配套智能化设计);
三、设计阶段、设计深度、设计周期
1、整体规划阶段
(1)甲方配合内容
a.用地红线范围及1:200测量图纸;
b.展览馆建筑平面及效果图;
c.组织乙方现场踏勘;
d.向乙方提供正式工作任务书(包括具体工作任务和甲方要求)。
(2)乙方完成内容及标准
a.提供景观总体规划图;
b.局部效果图及意向图;
c.方案设计汇报;包括:
①选址;
②规划理念;
③总体规划平面图;
④功能分区图;
⑤展示内容介绍(室外景观部分和展览馆平面布置,其中展览馆相关图纸由甲方提供)
⑥智能化意向(包括太阳能、污水处理系统、新风系统、地暖系统、声控系统、感应系统、智能监控系统及其他生态环保、人性化系统各一张)
d.设计师负责向甲方解说一次。
(3)设计周期:10个工作日(从收到甲方支付预付款起算)
2、施工图设计阶段
(1)甲方配合内容
a.确认方案阶段设计之内容,并给乙方正式工作任务书;
b.建议植物选配及物料采用;
c.提供建筑相关图纸及室外管线布置图。
(2)乙方完成内容及标准
a.总平面分布图(1:100)
b.放线定位图(1:100)
c.各细部标高图(1:100)
d.各区域灌溉及给排水图(1:100)
e.园林灯具照明及电路系统图(1:100)
f.各区域物料图及样板材质和色彩
g.乔木布置平面图及定位图(按乔木规格定位)
.灌木布置平面图及定位图
.地被(草坪)植物位置图
.总体植物目录表(具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及数量) .各区域铺地、台阶、建小品的建筑、结构施工详图(1:20) .道牙、花槽(台)、休闲座椅的建筑、结施施工详图(1:20)
.水景给排水施工详图(1:20)
.花架、亭子的.建筑、结构施工图(1:20)
.照明灯具的规格、尺寸、灯具颜色和灯光色彩详图以及样灯和有关资料
.施工图预算
以上所列图纸(2号图)向甲方提供捌套施工蓝图和光盘壹套,同时各专业设计师向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。
(3)设计周期: 个工作日(从收到甲方
第二次付款起算)
四、设计费用计算及支付
1、设计费用计算:本工程总用地面积为 ㎡,其中绿化用地 ㎡,按实际绿化用地每平方米 元人民币计算设计费,本合同共计设计费人民
万元(大写: 元X)
2、设计费支付方式
第一次付款:本合同签订后____日内,甲方支付乙方设计预付款 万元(大写: 元X)。
第二次付款:乙方提供整体规划阶段并汇报一次,并经过甲方确认后____日内,甲方支付设计费 万元(大写: 元X)。
第三次付款:乙方施工图设计阶段任务完成,并经过甲方确认后____日内,甲方支付乙方设计费 万元(大写: 元X)。
(4)施工图经甲方确认后,如甲方要求乙方进行重大设计修改,甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本。
(5)所有费用均由现金支付,如需由乙方开具发票,所需税费由甲方额外支付。
五、违约责任
1、本合同签订后,甲方不履行合同,甲方无权请求返回所付设计费。乙方不履行合同,乙方退还甲方所付设计费。
2、乙方设计文件不能达到本合同约定设计标准及要求,甲方处乙方本合同总价款的2%的违约金。
3、甲方不能按时确认乙方设计图说,乙方按拖延的时间顺延设计工期。
4、乙方设计图说满足设计标准及要求时,甲方如不按时支付设计费用,每逾期一天,甲方向乙方支付设计费总价款的2%的违约金。
六、其它
1、甲方维护乙方设计成果的所有权,不得将乙方设计图说转让给
第三方重复使用,也不得未经乙方书面同意重复利用乙方设计图说。
2、本合同甲、乙双方签字盖章生效,甲乙双方结清设计费后自动失效。
3、本合同未尽事宜,甲、乙双方协商解决,协商不成,任何一方均可向本合同签约地人民法院起诉。
4、本合同一式四份,甲、乙方各执二份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日